ABR 18 : almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed : med kommentarer

Forord -- Forkortelser -- Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) -- A. Aftalegrundlaget: § 1. Anvendelse - § 2. Definitioner - § 3. Lovvalg - § 4. Rådgivningsaftalen - § 5. Bygherrens udbud - § 6. Rådgiverens tilbud - § 7. Underrådgivning -- B. Forsikring: § 8. Ansvarsforsikring -- C. Udførelse af rådgivningen: § 9. Rådgiverens ydelse - § 10. Rådgivningens former - § 11. Rådgivningens faser - § 12. Ydelsesplan - § 13. Opdatering af ydelses- og tidsplaner - § 14. Projektering - § 15. Digitale bygningsmodeller mv - § 16. Oplysning om metoder eller materialer - § 17. Bygherrens anvisninger - § 18. Ændringer i opgaven - § 19. Merbetaling og besparelse - § 20. Pris og tid efter en ændring - § 21. Hindringer - § 22. Udpegning af bygherrens repræsentant over for rådgiveren - § 23. Projekteringsledelse - § 24. Byggeledelse - § 25. Fagtilsyn og projektopfølgning - § 26. Rådgiverens fuldmagt - § 27. Projektgennemgang - § 28. Bygherremøder - § 29. Projekteringsmøder - § 30. Byggemøder - § 31. Fælles regler om bygherre-, projekterings- og byggemøder - § 32. Samarbejds- og loyalitetspligt -- D. Betaling: § 33. Honorar og regulering - § 34. Betaling og tilbagehold - § 35. Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning - § 36. Rådgiverens ret til at standse arbejdet -- E. Immaterielle rettigheder: § 37. Immaterielle rettigheder -- F. Tidsfristforlængelse og forsinkelse: § 38. Rådgivers ret til tidsfristforlængelse - § 39. Rådgiverens hæftelse ved forsinkelse - § 40. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse - § 41. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse -- G. Mangler: § 42. Mangelbegreb - § 43. Afhjælpning - § 44. Bortfald af rådgiverens afhjælpningsret - § 45. Bortfald af rådgiverens afhjælpningspligt - § 46. Omprojektering - § 47. Reklamation - § 48. Afslag i honorar - § 49. Rådgiverens ansvar - § 50. Ansvarsbegrænsninger - § 51. Mangelansvarets ophør -- H. Udskydelse og afbestilling: § 52. Udskydelse af opgaver - § 53. Afbestilling af opgaver - § 54. Anvendelse af materiale efter afbestilling -- I. Ophævelse: § 55. Bygherrens hæveret - § 56. Rådgiverens hæveret - § 57. Konkurs og rekonstruktion mv - § 58. Fælles regler om ophævelse -- J. Tvister: § 59. Løsningstrappe - § 60. Mediation og mægling - § 61. Syn og skøn - § 62. Hurtig afgørelse - § 63. Voldgift -- Bilag 1: ABR 18 -- Bilag 2: ABR Forenklet -- Bilag 3: AB 18 -- Bilag 4: ABR 89 -- Paragrafnøgler -- Litteraturliste -- Afgørelsesregister -- Krydshenvisninger -- Stikordsregister